UMOWA  NR   GT  ………….

Zawarta w  dniu  ………………. roku w Korszach pomiędzy:
Gminą Korsze , 11- 430 Korsze, ul. Mickiewicza 13 reprezentowaną przez: 
Ryszarda Ostrowskiego  - Burmistrza  Korsz
Przy kontrasygnacie Anny Sidorowicz – Skarbnika
NIP 742-224-23-38
 a: ………………………………………..
reprezentowanym przez:  ………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyniku postępowania  przeprowadzonego w dniu 26.03.2019r .na podst . art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych .
§1
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia sukcesywnie na zlecenie             ( pisemne lub telefoniczne) zamawiającego w cenie zgodnie z złożona ofertą tj:
a)  remont dróg grysem i emulsją o nawierzchni asfaltowej za cenę netto  …….. zł/m2                         Vat 23%    …………… brutto zł/m2 
w terminie  do dnia 30.09.2019r.
§ 2
Zamawiający zastrzega, iż wysokość środków finansowych przeznaczonych na to zadanie                    nie może przekroczyć kwoty  ………….. zł brutto.            

§ 3
Wykonawca  udziela gwarancji na wykonane roboty na okres  12 miesięcy.

§ 4
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. 
Roboty zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

§ 5
1 Za wykonane remonty strony rozliczać się będą etapowo, oddzielnie dla dróg gminnych i dróg powiatowych miejskich na podstawie obmiaru robót wystawianych przez Wykonawcę .
Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół z odbioru robót  wykonanych etapów zadań podpisany przez strony bez zastrzeżeń. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego            w ustalonym terminie Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru będzie również stanowił podstawę do wystawienia faktur. 

2 Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na wskazane przez niego konto bankowe należność w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.
3.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Jako nabywcę na fakturze należy wpisać: Gmina Korsze ul. Adama Mickiewicza 13 11-430 Korsze NIP 742-224-23-38, jako odbiorcę : Urząd Miejski w Korszach ul. Adama Mickiewicz 13 11-430 Korsze.

§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, jeżeli wady i usterki powstaną podczas realizacji zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.

§ 7
1.	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                       z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy lub zmiany                   te są korzystne dla obu stron. 
2.	W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3.	W przypadku określonym w ust. 2  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy i kary określonej w § 8 ust.1 pkt. c.

§ 8
1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części wykonawca zobowiązany jest do zapłaty  na rzecz Zamawiającego kary umownej na następujących zasadach:
a)	jeżeli Zamawiający odstępuje od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wysokość kary umownej wyniesie 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 2.
b)	za zwłokę w wykonaniu zleconych prac , usunięciu stwierdzonych wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 1 %  wartości wykonanej pracy, będącej podstawą wystawienia faktury  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na wykonanie lub usunięcie  stwierdzonych wad                         i usterek.
c)	w razie odstąpienia przez Zamawiającego  od umowy w całości lub jej części, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownej na następujących zasadach:
-	jeżeli Wykonawca odstępuje od z powodu okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności wysokość kary umownej wyniesie 10 % wynagrodzenia o którym mowa w §2.
-	w razie, gdy wysokość kar umownych nie pokrywa szkody Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
2.	W razie, gdy wysokość kar umownych nie pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3.	Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku gdy wykonawca nie rozpocznie wykonania zlecenia      ( pisemnego lub telefonicznego) zamawiającego dłużej niż trzy dni od zgłoszenia.

§ 9
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron oraz odpowiedzialnymi za przebieg i realizację umowy są:
- Wiesław Wołowiec tel.600 374 182 lub (089) 754 20 11 –  z ramienia Zamawiającego 
-  …………………………………………………………….- z ramienia Wykonawcy
2. Uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem robót i napraw przekazywane będą pisemnie lub telefonicznie przez wskazaną powyżej osobę.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych  w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy   Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa otrzymuje Zamawiający   a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY.